工程履约保证金模板

前言

履约保证金是工程建设领域中业主为保障工程项目顺利完成而向承包商收取的资金。为了保障履约保证金的合法性、有效性，工程各方需要使用规范的履约保证金模板。本文提供了一份**的工程履约保证金模板，供相关人员参考使用。

模板内容

1. 开篇声明：明确履约保证金的性质、用途和适用范围。
2. 担保人信息：填写担保人的名称、地址、法定代表人和联系方式。
3. 保证事项：明确担保人对承包人履约的担保范围，包括工程质量、工期、造价等方面。
4. 保证金额：规定履约保证金的金额，一般为合同金额的一定比例。
5. 缴纳方式：约定履约保证金的缴纳方式，如银行转账、现金支付等。
6. 保证期限：规定履约保证金的有效期，一般为工程竣工验收合格后一定年限。
7. 保证方式：约定履约保证金的保证方式，如银行保函、保险保证等。
8. 保证人的义务：明确保证人在承包人违约时的义务，如代为履行合同、支付违约金等。
9. 履约保证金的返还：规定履约保证金在承包人履约后返还的条件和程序。
10. 争议解决：约定履约保证金相关争议的解决方式，如协商、仲裁或诉讼。

模板格式

**工程履约保证金**

**担保人：** [担保人名称]
**地址：** [担保人地址]
**法定代表人：** [担保人法定代表人]
**联系方式：** [担保人联系方式]

**保证事项：**

本担保人为承包人 [承包人名称] 履行 [工程名称] 工程合同（合同编号： [合同编号]）项下全部义务承担连带保证责任，包括但不限于：

* 工程质量符合合同约定要求
* 工程工期符合合同约定
* 工程造价控制在合同约定范围内

**保证金额：**

人民币 [履约保证金金额] 元（大写： [履约保证金金额大写]）

**缴纳方式：**

通过银行转账方式，转入业主指定的账户：

* 户名： [业主账户户名]
* 账号： [业主账户账号]
* 开户行： [业主账户开户行]

**保证期限：**

本履约保证金自工程竣工验收合格之日起 [保证期限] 年有效。

**保证方式：**

银行保函

**保证人的义务：**

承包人若违反合同约定，未能按时、保质、保量完成工程，保证人负有代为履行合同或支付违约金的连带责任。

**履约保证金的返还：**

承包人履行合同全部义务，且无任何违约行为，保证人应在保证期限届满后 [指定天数] 日内返还履约保证金。

**争议解决：**

因本履约保证金产生的争议，双方应协商解决。协商不成的，可向 [仲裁机构] 或 [法院] 提起仲裁或诉讼。

**签章：**

担保人： [担保人名称]
（盖章）

年 月 日

模板使用注意事项

• 填写履约保证金模板时，需要根据具体工程项目的情况进行调整和修改，确保内容准确、完整、合法。
• 履约保证金模板应由担保人签署并加盖公章，方具有法律效力。
• 履约保证金的缴纳和返还应严格按照模板约定执行，避免产生不必要的纠纷。
• 在工程实施过程中，业主和承包商应密切配合，及时记录履约保证金的收缴和返还情况，避免出现争议。

结语

规范的工程履约保证金模板对于保障工程项目顺利完成、维护各方合法权益至关重要。本模板提供了**的参考范本，供工程领域相关人员使用。在实际应用中，应根据具体工程项目的特点和法律规定进行修改和完善，确保履约保证金的有效性和合法性。